New Design Tasarım & Yazılım - Şartlar ve Koşullar

New Design Tasarım & Yazılım Ürün Satımında Şartlar ve Koşullar

New Design olarak, siz değerli müşterilerimize sunduğumuz tasarım ve yazılım ürünlerinin satışında aşağıdaki şartlar ve koşullar geçerlidir. Bu sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirtir.

1. Tanımlar

New Design: Bu sözleşmede, tasarım ve yazılım hizmetleri sunan tarafı ifade eder.
Müşteri: New Design'dan ürün veya hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Ürün: New Design tarafından müşteriye satılan tüm tasarım ve yazılım ürünlerini ifade eder.
Hizmet: New Design tarafından müşteriye sunulan tüm tasarım ve yazılım hizmetlerini ifade eder.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, New Design’ın müşteriye satmış olduğu ürün veya hizmetlerin satış koşullarını düzenler.

3. Ürünün/Hizmetin Teslimi

Ürün/hizmet, sözleşmede belirtilen tarihte veya tarafların mutabık kaldığı başka bir tarihte müşteriye teslim edilir.
Teslimat, New Design’ın belirlediği yöntemle (fiziksel teslimat, elektronik ortamda gönderim vb.) yapılır.
Müşteri, ürünü/hizmeti teslim aldıktan sonra eksik veya hatalı olduğunu tespit ederse, teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde New Design'a bildirmek zorundadır.

4. Ödeme Şartları

Ücret, sözleşmede belirtilen tutar üzerinden ve belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak yapılır.
Ödemeler, Türk Lirası veya sözleşmede belirtilen başka bir para birimi üzerinden yapılır.
Ödeme gecikmesi halinde, gecikme faizi uygulanır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

Ürün/hizmetin tüm fikri mülkiyet hakları, New Design'a aittir.
Müşteri, ürünü/hizmeti kendi işlerinde kullanma hakkına sahiptir. Ancak, bu hak, üçüncü kişilere devredilemez veya alt lisans verilemez.

6. Sorumluluklar

New Design, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.
Müşteri, sözleşmede belirtilen ödemeleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

7. Gizlilik

Taraflar, sözleşme kapsamında elde ettikleri tüm gizli bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

8. Sözleşmenin Feshi

Taraflar, haklı nedenlerle sözleşmeyi feshedebilir.
Sözleşmenin feshi halinde, taraflar birbirlerine doğan zararları karşılamakla yükümlüdür.

9. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle iyi niyetle çözülmeye çalışılır.
Çözülemeyen uyuşmazlıklar, [Belirtilen Mahkeme] mahkemesinde çözülür.

10. Yürürlük

Bu sözleşme, tarafların imzalarıyla birlikte yürürlüğe girer.

Not: Bu sözleşme, genel bir çerçeve sunmaktadır. Her proje için özel olarak hazırlanmış bir sözleşme kullanılması önerilir. Hukuki konularda bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

Önemli Maddeler:

Teslim Şartları: Ürünün ne zaman ve nasıl teslim edileceği net olarak belirtilmelidir.
Ödeme Koşulları: Ödeme şekli, süresi ve gecikme durumunda uygulanacak faiz oranı belirtilmelidir.
Fikri Mülkiyet Hakları: Müşterinin ürün üzerindeki hakları ve sınırlamaları açıkça belirtilmelidir.
Sorumluluklar: Tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
Uyuşmazlıkların Çözümü: Uyuşmazlık durumunda başvurulacak merci belirtilmelidir.

Ek olarak sözleşmeye eklenebilecek maddeler:

Garanti: Ürün veya hizmet için verilecek garanti koşulları.
Gizlilik Sözleşmesi: Daha detaylı gizlilik hükümleri.
Force Majeure: Mücbir sebepler durumunda tarafların yükümlülükleri.
Fesh Koşulları: Sözleşmenin hangi durumlarda fesh edilebileceği.
Veri Koruma: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler.

New Design Tasarım & Yazılım Şartları ve Koşulları Taslağı

1. Giriş

Bu sözleşme, New Design Tasarım & Yazılım (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) ile müşteri (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında, Şirket tarafından Müşteri'ye sunulan tasarım ve yazılım hizmetleri ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

2. Hizmetler

Şirket, Müşteri'ye aşağıdaki hizmetleri sunar:

Matbaa Hizmetleri: Kartvizit, broşür, afiş, katalog gibi basılı materyallerin tasarımı ve üretimi.
Promosyon Ürünleri: Kalem, kupa, anahtarlık gibi promosyon ürünlerinin tasarımı ve üretimi.
Dijital Baskı: Büyük format baskı, fotoğraf baskı gibi dijital baskı hizmetleri.
Yazılım Geliştirme: Web siteleri, mobil uygulamalar, özel yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi.

3. Ödeme Şartları

Müşteri, hizmet bedellerini aşağıdaki ödeme yöntemleriyle yapabilir:

Kredi kartı
Havale
EFT

Ödeme planı, hizmetin kapsamına ve Müşteri'nin talebine göre Şirket tarafından belirlenir.

4. Teslimat

Hizmetlerin teslim süresi, hizmetin türüne, kapsamına ve Müşteri'nin onay süreçlerine bağlı olarak değişir. Şirket, hizmetleri belirlenen süre içinde tamamlamak için elinden geleni yapar.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

Şirket: Şirket tarafından geliştirilen tüm tasarımlar, yazılımlar ve diğer fikri mülkiyet hakları Şirket'e aittir. Müşteri, lisans anlaşması kapsamında bu hakları kullanma hakkına sahip olur.
Müşteri: Müşteri tarafından sağlanan tüm metinler, görseller ve diğer materyallerin telif hakları Müşteri'ye aittir.

6. Gizlilik

Taraflar, sözleşme kapsamında öğrendikleri tüm ticari sırları ve gizli bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

7. Garanti

Şirket, hizmetlerin sözleşmede belirtilen özelliklere uygun olarak ve hatasız olarak sunulması için gerekli özeni gösterir. Ancak, Şirket, hizmetlerin kullanımından doğabilecek dolaylı zararlar veya kar kayıpları için sorumlu tutulamaz.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar, öncelikle iyi niyetle çözülmeye çalışılır. Çözülemeyen uyuşmazlıklar, [Belirtilen Mahkeme] mahkemesinde çözülür.

9. Yürürlük

Bu sözleşme, tarafların imzalarıyla birlikte yürürlüğe girer.

Önemli Not: Bu sözleşme, genel bir taslaktır. Her proje için özel olarak hazırlanmış bir sözleşme kullanılması önerilir. Hukuki konularda bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

Ek Maddeler (Gerektiği Durumlarda Eklenecek):

Sorumluluk Sınırları: Şirketin sorumluluğunun sınırları net bir şekilde belirtilmelidir.
Force Majeure: Mücbir sebepler durumunda tarafların yükümlülükleri.
Fesh Koşulları: Sözleşmenin hangi durumlarda fesh edilebileceği.
Veri Koruma: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler.

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

New Design olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel, tailor-made yazılım çözümleri sunuyoruz. Hizmetlerimiz arasında şunlar yer alır:

Web Siteleri: Statik, dinamik veya e-ticaret siteleri gibi her türlü web sitesi geliştirme.
Mobil Uygulamalar: iOS ve Android platformları için native veya hibrit mobil uygulamalar geliştirme.
Özel Yazılımlar: İş süreçlerinizi otomatikleştirecek özel yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi.
API Entegrasyonları: Farklı sistemler arasındaki veri akışını sağlamak için API entegrasyonları.
Bulut Çözümleri: Veri depolama, yedekleme ve iş sürekliliği için bulut tabanlı çözümler.

Tasarım Hizmetleri

Markanızın görsel kimliğini güçlendirmek ve hedef kitlenize etkili bir şekilde ulaşmanızı sağlamak için aşağıdaki tasarım hizmetlerini sunuyoruz:

Logo Tasarımı: Markanızın kimliğini yansıtan özgün logo tasarımları.
Kurumsal Kimlik Tasarımı: Vizit kart, zarf, sunum materyali gibi tüm kurumsal materyallerinizin tasarımı.
Web Sitesi Tasarımı: Kullanıcı dostu ve modern web siteleri tasarımı.
Mobil Uygulama Tasarımı: Kullanıcı deneyimine odaklı mobil uygulama arayüzleri.
Grafik Tasarım: Broşür, afiş, sosyal medya görselleri gibi tüm grafik tasarım ihtiyaçlarınız.

Teslimat Süreci

Proje başlangıcında, müşterimizle birlikte detaylı bir proje planı oluşturuyoruz. Bu plan, teslimat süreçlerini, ödeme koşullarını ve beklenen çıktıları içerir. Teslimat süreci genel olarak şu aşamalardan oluşur:

Brief Alma: Projenin amacı, hedef kitlesi ve beklentileri detaylı bir şekilde anlaşılır.
Tasarım ve Geliştirme: Tasarım ve geliştirme süreci, müşterinin onayları doğrultusunda ilerler.
Test ve Kalite Kontrol: Geliştirilen ürün veya hizmet, titizlikle test edilir ve hatalar giderilir.
Teslimat: Tamamlanan ürün veya hizmet, müşteriye teslim edilir.

Müşterilerimiz, proje boyunca düzenli olarak bilgi alır ve geliştirme sürecinde aktif olarak yer alır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılım: Geliştirilen tüm yazılımların telif hakları New Design'a aittir. Müşteri, lisans anlaşması kapsamında yazılımları kullanma hakkına sahip olur.
Tasarım: Tasarlanan tüm görsel materyallerin telif hakları New Design'a aittir. Müşteri, lisans anlaşması kapsamında bu materyalleri kendi işinde kullanma hakkına sahip olur.

Garanti Koşulları

New Design, sunduğu hizmetlerin kaliteli, güvenilir ve zamanında teslim edilmesi için gerekli özeni gösterir. Ancak, mücbir sebepler veya müşterinin hatalı talimatları nedeniyle yaşanabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Garanti kapsamında:

Hata Düzeltmeleri: Teslimat sonrası tespit edilen hatalar, ücretsiz olarak düzeltilir.
Destek: Belirli bir süre boyunca teknik destek sağlanır.

Garanti Kapsamı Dışı:

Müşterinin Yanlış Kullanımı: Müşterinin hatalı kullanımı sonucu oluşan sorunlar.
Üçüncü Parti Uygulamaları: Entegre edilen üçüncü parti uygulamaların hataları.
Müşterinin Değişen İhtiyaçları: Müşterinin projeden sonraki değişen ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak ek geliştirmeler.

Bu bilgiler genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Projenizin özel ihtiyaçlarına göre daha detaylı bir sözleşme hazırlanabilir.

Ek Bilgiler İçin Bize Ulaşın:

Projeniz hakkında daha detaylı bilgi almak ve özel bir teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.